+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

Содержание

Договор подряда на оказания услуг по ремонту помещения

Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 6.5.3.

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. 7.4. Внимание Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. . 8.2.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
5.

ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон. 5.2.

В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ.

K-yuristu.ru — каталог юристов, нотарусов, адвокатов

Внимание

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: — начало работ: » » г. — окончание работ: » » г. — общая продолжительность работ составляет . 3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом — графиком работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ 4.1. Стоимость работ составляет ( ) НДС ( ).

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации. 7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается.

Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.8.

При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора. 7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3.

За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора. 7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке.

Договор на оказание услуг по ремонту квартиры образец бланк

При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере % от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки. 6.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС — МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. 8.

Договор на оказание услуг по ремонту офиса с ип

Важно

Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ. 5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2.
Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона. 6.8.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 6.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 6.10.
В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения.

Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. 6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 6.1. Заказчик обязуется: 6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

6.1.2.

Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней. 6.2. Подрядчик обязуется: 6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта. 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7.1.

Договор подряда на оказание услуг по ремонту помещения

Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.

7.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей.

Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-podryada-na-okazaniya-uslug-po-remontu-pomeshheniya/

Скачать договор на оказание ремонтных услуг образец

Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору. 2.3. Подрядчик обязан: 2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора. 2.3.2.

При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом. 2.4. Подрядчик вправе: 2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора; 2.5.

Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1.

Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами. 3.2.

Договор по оказанию ремонтных работ

Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации. 9.5.

Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон. 10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 11.

Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 8.5.

Договор ремонтных работ: образец заполнения, бланк скачать

Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)). 8.6.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон. 8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену.

Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно заключить договор с Исполнителем; 2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора; 2.2.

Заказчик вправе: 2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем; 2.2.2.

Договор на ремонтные работы

И в этом случае не только можно получить некачественный результат, но и понести значительные денежные траты в виде порчи строительных материалах и со сроками окончания тоже прогадать.

Конечно же, перевести данную услугу в официальный вариант, не значит получить сто процентный результат, но с помощью договора, можно себя обезопасить от непредвиденных затрат из-за некачественного исполнения работ или испорченного материала.

Если искать подрядчиков, которые оказывают необходимые нам услуги и согласны на письменное заключение договора, то уже этот факт говорит о том, что мы встретили ответственных работников, готовых нести ответственность.

Хотя письменный договор защищает и интересы самой бригады от недобросовестного заказчика. Договор на оказание услуг по ремонту квартиры Договор на оказание услуги по ремонту квартиры, составляется в двух экземплярах, для каждой из сторон.

Договор оказания услуг по ремонту

Внимание Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ.

Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.
4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта. 4.3.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 5.1.

Договор подряда на ремонт квартиры

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое. 7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления. 7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств. 7.4.

Важно

  • Указываем стороны соглашения.
  • Пишем адрес объекта, где будет произведен ремонт.
  • Описываем работы, которые должны быть произведены и их сроки.
  • Конечно, должны быть перечислены обязанности сторон. Например, кто приобретает стройматериалы, заказчик или сам подрядчик.
  • Права сторон. Тоже очень важный по содержанию абзац. Ведь договор заключается в целях обоюдной выгоды, и соблюдение прав каждой стороны, это важный момент.
  • Стоимость и порядок расчетов.

Рассчитывается график оплаты за произведенные работы.

  • Окончание или расторжение договора в досрочном порядке.
  • Источник: http://pbcns.ru/skachat-dogovor-na-okazanie-remontnyh-uslug-obrazets/

    Договор оказания услуг по ремонту помещения

    Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

    1.2. Срок начала выполнения работоказания услуг: «____»__________ «01» декабря 2013г. Срок срок окончания выполнения работоказания услуг: «____»__________«31»декабря 2013г. 2.1. Заказчик обязуется предоставить Помещение в виде, пригодном виде для проведения работоказания услуг, (наличие воды, электричества, и т.д.

    ) свободном от мешающих работепосторонних предметов, не позднее даты начала выполнения работоказания услуг.

    Соглашение подряда с индивидуальным предпринимателем в обязательном порядке оформляется письменно, в виде соответствующей формы документа. При этом каждый из пунктов и правил соглашения регулируется в соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса РФ.

    о видах работ, которые исполнителю предстоит выполнить (подробно должен быть изложен весь комплекс действий, который потребуется осуществить, выполняя заказ); об используемых материалах, инструментах и прочем (обязательно необходимо обозначить их принадлежность, находятся ли они в собственности заказчика или компании, и порядок, в соответствии с которым будет происходить компенсация части, недостающей для завершения работ или же возврата остатков, не использованных в ходе выполнения задания); об общей стоимости проводимых работ и порядке их оплаты (как назначаются авансовые платежи, и какой срок устанавливается для оплаты остатка суммы); период, в течение которого будут предоставлены услуги (начало их оказания и дата завершения проведения ремонта).

    Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 15. Реквизиты сторон Заказчик _ Подпись Заказчика _. Договор НА выполнение ремонтно-отделочных работ _ г.

    Москва 2018 г. _ (фамилия, имя, отчество) именуемый.Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев.

    Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного.

    1. Что такое интерактивное оборудование, интерактив (от англ.

    Interactive взаимодействующий)

    Запланировав ремонт жилого или промышленного помещения, собственник или управляющим этим помещением, как правило, привлекает для выполнения ремонтных работ индивидуальных предпринимателей или организацию, специализирующуюся на оказании услуг по ремонту. Регламент проведения ремонтных работ, объем и сложность задач, а также сроки выполнения, стоимость и график платежей указывают в договоре оказания услуг по ремонту.

    В число условий договора входит разработка исполнителем плана проведения ремонтных работ и их оптимизация с целью снижения общих затрат.

    Заключая договор оказания услуг по ремонту, стороны договариваются и о том, какие материалы будут использованы, а также определяют, кто занимается их приобретением и доставкой.

    По окончании ремонтных работ стороны составляют и подписывают акт приема-передачи объекта. Этот документ служит подтверждением, что исполнитель в полном объеме выполнил взятые на себя договорные обязательства.

    Договор оказания услуг по ремонту помещения, Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

    Если обнаруженные читать окажутся существенными, пемонту подрядчик должен безвозмездно устранить их, с использованием своих материалов.

    Если помещеная требование не будет выполнено, то заказчик имеет право на возмещение убытков, либо частичный возврат произведённой им оплаты работ.

    Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных услуг на срок 1 год с момента их фактического завершения.

    Договор на оказание услуг договор-образец ру

    эталон контракта страхования предпринимательского риска гражданина-бизнесмена, заключаемый меж юридическим и физическим лицом. Приступить к выполнению работ по истинному контракту в срок не позже дней с момента получения авансового платежа заказчика.

    Если работа делается стопроцентно либо отчасти из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его внедрение.

    Можно дополнить допсоглашениями с шагами, включив в их объем работ, сроки, требования к качеству, лучше в форме чек-листов.

    эталон контракта оказания услуг по подбору объекта недвижимости и оказанию содействия при совершении операции купли-реализации объекта, заключаемый меж юридическим и физическим лицом.

    Обязанности заказчика не предусмотрены штатским кодексом рф, но могут быть закреплены в контракте, что делает их неотклонимыми для выполнения.

    Образец договора на оказание услуг по ремонту: квартиры, оборудования, автомобиля

    Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

    Источник: http://myeconomist.ru/dogovor-okazanija-uslug-po-remontu-pomeschenija-19287/

    Договор на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом: бланк

    Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

    Договор подряда на ремонт квартиры – основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем.

    Заключение договора исключительно выгодно обеим сторонам, поэтому не стоит пренебрегать его подписанием.

    Этот юридический документ содержит все существенные условия оказания услуг по проведению ремонта – стоимость, объем и виды работ, сроки выполнения, ответственность сторон.

    Скачать договор вы можете нажав на кнопку ниже, но что бы вы понимали все детали рекомендуем прочесть нашу статью:

    Четкое изложение условий в тексте сделки закрепляет обязательства сторон друг перед другом:

    1. У подрядчика (мастера) возникает обязанность производить ремонт качественно и в установленные сроки, а у заказчика (хозяина) – принимать выполненные работы и вовремя оплачивать их стоимость.
    2. Наличие правильно оформленного договора о ремонте квартиры позволит избежать спорных и конфликтных ситуаций, а также сделает затруднительным уклонение сторон от своих обязательств.

    Для чего нужен договор?

    Если при выборе между строительной фирмой, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом в качестве подрядчика на оказание услуг по ремонту квартиры вы остановились на последнем, не стоит отказываться от заключения договора, ведь он имеет юридическую силу независимо от статуса подписавших его лиц.

    Оформление сделки выгодно как заказчику, так и подрядчику, ведь письменное закрепление договоренностей дает уверенность каждой стороне.
    Многие, затевая ремонт, в первую очередь беспокоятся об удешевлении и ускорении его проведения, при этом отдельные вопросы организации процесса остаются неразрешенными.

    Обывателям до начала ремонтных работ редко приходит в голову позаботиться о четком закреплении способа разрешения некоторых вопросов:

    • кто закупает и доставляет необходимые стройматериалы на объект;
    • как осуществляется учет средств, расходуемых на приобретение материалов;
    • как происходит приемка работ;
    • каким документом подтверждается факт оплаты;
    • в каких случаях у подрядчика возникает ответственность за дефекты и недостатки ремонта.

    Заключив грамотный договор подряда с указанием важных для вас условий выполнения ремонтных работ, вы обезопасите себя от неприятностей, связанных с нежеланием стороны договора нести ответственность.

    Предпочитая «разбираться с возникающими проблемами по мере их поступления», хозяева квартир часто сталкиваются с отказом исполнителей работ нести ответственность за те или иные обстоятельства.

    Например, за ущерб, по неосторожности нанесенный имуществу заказчика либо соседей, не обеспечение сохранности стройматериалов, закупку и использование в работе некачественных материалов.

    Если между заказчиком и подрядчиком нет договорных отношений, защитить свои права или потребовать возмещения ущерба будет затруднительно.

    Какие условия необходимо прописать?

    Согласно действующему законодательству, условия сделок подразделяются на существенные (обязательные для указания в тексте) и дополнительные (прописываются по желанию сторон).
    Рассмотрим все основные условия для договора подряда о ремонте квартиры, заключаемого между физическими лицами.

    Существенные условия

    К обязательным условиям относятся:

    Предмет договора

    Четкое описание (виды, объем и содержание) работ, для выполнения которых заключен договор.

    Сроки выполнения работ

    Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа.

    Важно: поскольку перечисленные выше условия являются обязательными, неуказание их в договоре может повлечь его признание незаключенным.

    Дополнительные условия

    Следующие моменты прописываются в договоре по желанию заказчика.

    Отчетность подрядчика перед заказчиком

    Если есть договоренность о том, что исполнитель сам закупает необходимые стройматериалы, нелишним будет предусмотреть его обязанность предоставлять заказчику оригиналы товарных чеков и квитанций, подтверждающих расходование средств на приобретение материалов.

    Стоимость работ

    Не относится к существенным условиям, однако рекомендуется указывать цены либо в тексте договора, либо в прилагаемой смете. Если договор не содержит указание стоимости, то, в соответствии с законом, применяются средние цены, установленные в регионе за выполнение аналогичных работ.

    Приемка выполненных работ

    Лучше четко прописать это условие в тексте договора, поскольку, согласно закону, этот процесс оформляется отдельным документом – актом, который подписывается и заказчиком, и подрядчиком. При отсутствии акта в случае необходимости (например, в суде) доказать тот факт, что работы были выполнены и приняты заказчиком, будет невозможно.

    Гарантия на работы

    Согласно статьи № 724 «Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы» минимальный срок гарантии на все производимые работы составляет 2 года. Но никто не запрещает указывать срок больше чем указано в законе. Хороший мастер может давать гарантию до 5 лет!

    Ответственность сторон

    Важность включения в договор этого условия не требует объяснений. По своему усмотрению можно прописать, в каких случаях возникает ответственность (нарушение условий сделки, просрочка выполнения обязательств и т. д.), размер возмещения убытков (например, твердая денежная сумма или процент от общей цены договора), установить величину штрафа или неустойки.

    Срок действия соглашения

    Многие ошибочно полагают, что договор действует только в то время на которое этот договор был заключен. На самом деле договор действует до тех пор, пока все обязательства по нему не будут выполнены в полном объеме обеими сторонами.

    Разрешение споров

    Важно указать способы урегулирования спорных вопросов.

    Основания и порядок расторжения

    Бывает так, что стороны не могут продолжать сотрудничество по тем или иным причинам. Для этого необходимо предусмотреть порядок расторжения договора.

    Заключительные положения и подписание документа

    В заключении прописываются все ранее не описанные обстоятельства, способы внесения изменений в договор и список сопроводительной документации.

    Закон предписывает заключать договоры между физическими лицами при цене сделки более 10 000 (десяти тысяч) рублей в простой письменной форме, не предполагающей заверения у нотариуса или другим способом.

    Собственноручное подписание – достаточное подтверждение того, что сделка заключена юридически грамотно.

    Смета

    Если перечень выполняемых работ обширный, имеет смысл составить подробную смету с указанием их видов и стоимости. Ее прикладывают к договору и заверяют подписями заказчика и подрядчика. После подписания сметы установленная цена уже не может быть изменена в одностороннем порядке.

    Важно! Ни в коем случае не подписывайте договора и сметы, где содержится один пункт «Ремонт квартиры-1 комплект-стоимость: 100 000 рублей!» Смета должна быть максимально подробной, с указанием видов работ, их количества, стоимости за единицу измерения и общую стоимость!

    А вот как должна выглядеть заполненная смета.

    Акт приемки

    Полезно утвердить образец акта сдачи-приемки работ. Этот документ необходим для подтверждения того, что определенные работы были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком.

    Также в акте можно прописать отдельный пункт с текстом расписки за получение денег подрядчиком.

    Если работы принимаются заказчиком без замечаний и он готов оплатить их стоимость подрядчику, факт сдачи-приемки работ и факт передачи денег исполнителю будут подтверждены одним документом.

    Как вносить изменения в договор и смету?

    Очень часто бывает так, что в процессе ремонта появились работы, которые изначально не планировались и наоборот, что то уже не надо делать. В связи с этим меняется состав работ, стоимость и даже сроки их выполнения. Ничего страшного в этом нет!

    Все изменения можно задокументировать с помощью дополнительного соглашения, в котором указывается новая стоимость ремонта, сроки выполнения и новая редакция сметы. Их может быть несколько, столько сколько понадобиться в процессе ремонта.

    Скачать соглашение можно нажав на кнопку скачать:

    Дополнительное соглашение так же как и договор может иметь сопроводительную документацию (приложения).

    Полезные советы по оформлению

    Правильно оформить договор помогут следующие рекомендации:

    • В обязательном порядке прописываются полные паспортные данные обеих сторон.
    • Нельзя забывать об указании адреса квартиры, в которой делается ремонт.

    Скачать образец типового договора

    Образец типового договора подряда, а также оформленные в виде приложений к нему шаблоны акта сдачи-приемки выполненных работ и сметы на выполнение ремонтных работ можно скачать по ссылке:

    Стоит ли заключать договор на выполнение ремонтных работ?

    • Да, обязательно стоит! Договор защищает права заказчика и является доказательством в суде. 64%, 62 голоса62 голоса – 64% из всех
    • Можно не заключать сам договор, но документировать факт оплаты выполненных работ (расписка, акт приемки). 12%, 12 12 – 12% из всех
    • Никогда не заключал, но сталкивался с низким качеством и срывом сроков. Был бы договор – подал бы в суд! 12%, 12 12 – 12% из всех
    • Не всегда. Если мастер знакомый и стоимость работ небольшая, необязательно их документировать. 11%, 11 11 – 11% из всех

    Источник: http://mr-build.ru/organizatsiya-remonta/dogovor-s-fizicheskim-licom.html

    Образец договора на оказание услуг и выполнение работ по ремонту оборудования

    Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

    Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)). 8.6.

    Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон. 8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону.

    Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком. 6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.

    6.4.
    7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА 7.1. Общий срок выполнения условии Договора . 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.

     договора по типам

    Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 6.3.

    Досрочное прекращение договора производится при наличии обстоятельств, исключающих возможность продолжения работ, и оформляется протоколом. 6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 6.

    5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
    6.6.

    Стороны признают юридическую сипу договора, переданного по факсимильной связи. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 7.1. Все споры, возникающие при выполнении настоящего договора, Стороны будут решать путем переговоров.

    При недостижении согласия дело передается на рассмотрение в хозяйственный суд Брестской области. 8.

    Эксперт-ремонт

    В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику.

    При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
    3.7.

    Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.8.

    Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами.
    При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа. 3.9.

    Договор на ремонт оборудования образец

    ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ « » 20 г. г. Барановичи Барановичское коммунальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . В.

    , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР А. 1.1.

    В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту насоса SEV.80.80.110.2.51D. 3х380-415

    Внимание

    B DN80/EC в количестве 1 (одной) штуки, а Заказчик обязуется своевременно предоставить оборудование в сервисный центр Исполнителя, принять выполненную работу и в установленные настоящим договором сроки произвести оплату. Материалы и запасные части для выполнения работ предоставляются Заказчиком.

    1.2.

    Образец договора на услуги по ремонту

    В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком. 5.

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.5.2.

    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 6.

    При выходе из строя оборудования в период действия послеремонтного гарантийного срока, Исполнитель безвозмездно проводит повторный его ремонт или техническое обслуживание только в случаях, когда Заказчиком не были нарушены правила монтажа и эксплуатации оборудования. Устранение недостатков и неисправностей осуществляется Подрядчиком в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения информации от Заказчика о выявленных недостатках.

    4.8. Послеремонтный гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался Заказчиком из-за повторно обнаружившихся дефектов.

    Это время исчисляется с даты передачи Заказчиком товара на повторный ремонт до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае несвоевременного его подписания — со дня установленного срока оказания услуг. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 5.1. Заказчик несет ответственность: 5.1.1.

    При отсутствии ответа от Заказчика в указанный выше срок, акт сдачи-приемки выполненных работ считается принятым без замечаний. 4.3.1. После завершения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику: – акт сдачи-приемки выполненных ремонтных работ – сервисный протокол установленной формы.

    Акты сдачи-приемки выполненных работ составляются Исполнителем на каждую единицу оборудования, переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения ремонтных работ. 4.4.

    Качество произведенных ремонтных работ должно соответствовать действующим в Республике Беларусь стандартам (ГОСТам, ТУ) и требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, качество материалов и комплектующих, используемых при выполнении работ, монтаже и пуске в эксплуатацию должно соответствовать государственным стандартам РБ и техническим условиям предприятий-изготовителей. 4.5.

    Исполнителя. 2.4.

    Если в ходе выполнения работ по данному договору обнаружится невозможность достижения необходимого результата, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим договором результаты. 2.5. В случае возникновения ситуации, указанной в п. 2.4. настоящего договора,

    Исполнитель обязан незамедлительно приостановить ремонт оборудования, поставив об этом в известность Заказчика в течение 2 (Двух) календарных дней после приостановления работы. Заказчик обязан в течение 3 (Трех) банковских дней, со дня получения уведомления от Исполнителя, рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности и направлениях продолжения работ.

    3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1.

    Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/17/obrazets-dogovora-na-okazanie-uslug-i-vypolnenie-rabot-po-remontu-oborudovaniya/

    Готовый договор на оказание услуг по ремонту помещения

    Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

    В случае нарушения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе не приступать к работе, а и «начатую» работу приостановить оказание услуг, а также отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив Заказчика, и потребовать оплаты выполненных работ. В этом случае Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 10% от сметной стоимости Договора. 4.4. В случае невозможности подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по вине Заказчика , Исполнитель вправе письменно предупредив Заказчика взыскать с последнего неустойку в размере 1% от сметной стоимости Договора за каждый день просрочки принятия работ. 33. Цена договора и порядок оплаты 3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметами (Приложения к договору). З3.21.

    Договор оказания услуг по ремонту помещения

    Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком. 6.3.

    Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.
    6.4. Важно С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами.

    В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.
    7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА 7.1. Общий срок выполнения условии Договора . 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.