+7(499)495-49-41

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2018 году – что это такое, образец

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

В ряде случаев для выполнения некоторых работ не требуется постоянное сотрудничество. Это касается как оказания услуг организациями, так и частными лицами, ИП.

В таком случае возможно за определенную плату получить работу со сдельщиной. Но важно учесть, что существует обширный перечень самых разных тонкостей.

В первую очередь стоит отметить что понадобиться составить специализированный договор. Он обозначается как «договор подряда». Включает в себя целый перечень различны пунктов.

При этом одновременно позволяет решить достаточно обширный перечень задач. Несмотря на кажущуюся простоту составления соглашение этого вида оно имеет целый перечень тонкостей.

Со всеми ними нужно будет разобраться. В противном случае велика вероятность спорных ситуаций. Потому вопрос нормативного законодательства следует проработать предварительно.

Что это такое

Сам договор представляет собой специализированный документ, который определяет основные, базовые нюансы, связанны с выполнением определенных обязательств.

Позволяет одновременно решить сразу несколько различных задач. Договор подряда хорошо освещается в специализированном законодательстве.

Основным нормативным документом является ГК РФ. Важно помнить, что составление соглашения должно осуществляться только в рамках законодательства.

Иначе данный документ попросту не будет иметь юридической силы, станет ничтожным в этом плане.

Нередко как раз ошибки в тексте документа и его противоречия законодательным нормам делали невозможным использование соглашения по прямому назначению.

Также несоответствие текста договора нормативным документам может стать причиной серьезных неприятностей, судебных разбирательств.

Понятия

Для верного понимания всех моментов, непосредственно связанных с оформлением данного соглашения понадобиться проработать целый перечень специальных понятий.

К основным таковым в первую очередь относится:

  • договор подряда;
  • виды договора подряда;
  • юридический статус сторон.

Под договором подряда подразумевается специальный документ, на основании которого стороны вступают в правовые отношения. Подразумевается оказание определенных услуг за некоторую сумму оплаты.

Существует несколько различных видов такового типа договора. Например, соглашение на выполнение строительных, изыскательных работ и многое другое.

Очень важно заранее разобраться со всеми разновидностями подобных соглашений. Многое зависит от юридического статуса сторон.

Сегодня в подобные взаимоотношения в роли заказчика и исполнителя могут выступать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели. Но также физические лица.

Таковой момент прорабатывается заранее. Стоит предварительно проработать таковой момент. Так как в зависимости от юридического статуса может существенно отличаться формат соглашения.

Назначение соглашения

Само соглашение подряда одновременно позволяет решить сразу обширный перечень различных задач. К таким относится в первую очередь:

  • формулирование с максимальной точностью всех условий соглашения;
  • защита прав и интересов обоих сторон, которые заключили конкретное соглашение;
  • формирование отчетности.

Стоит отметить, что в ряде случаев заказчик выступает не только в качестве «работодателя» на определенный период времени.

Но также является налоговым агентом. Соответственно, ему необходимо оплатить налог на прибыль.

Размер его зависит от множества факторов – в первую очередь от юридического статуса исполнителя. Если он является физическим лицом – то размер налога составит 13%.

Иначе с налогами обстоит дело в случае с юридическими лицами, а также иностранными гражданами. Существует множество различных сложных моментов.

Необходимо будет проработать таковой вопрос предварительно. Сегодня контролем в данной сфере занимается Федеральная налоговая служба.

Отсутствие ошибок в отчетности и самом документе позволит избегнуть многих проблем. Нередко ошибки в документации приводили к необходимости судебного разбирательства.

Действующие нормативы

Основным документом, в рамках которого осуществляется составление данного соглашения, является ГК РФ.

В таковом присутствует отдельный, специальный раздел – в рамках которого ведется оформление договора – гл.№37.

Данная глава включает следующие основные параграфы:

§1Основные, общие положения о самом таковом товаре
§2Обозначаются основные признаки бытового подряда
§3Что такое строительный подряд, что подразумевается под данным термином
§4Реализация различных проектных, а также строительных работ
§5Выполнение работ подрядного характера для всевозможных государственных, муниципальных учреждений

Обозначение термина ст.№702 дает определение что же именно подразумевается под самим соглашением подряда. При этом далеко не все работы возможно выполнять на основании такового договора.

Все основные моменты обозначаются в ст.№703. Отдельным моментом является иждивение подрядчика. Опять же присутствует отдельная статья, которая дает определение данному НПД – ст.№704.

Нередко в выполнении определенных работ одновременно участвует сразу несколько различных лиц. В таком случае договор подряда обязательно этот момент должен учитывать.

Отражаются все тонкости в ст.№707. Устанавливаются определенные сроки выполнения работы.

Знание норм законодательства, в рамках которого формируется подобного рода документ, определяется в каждом случае в индивидуальном порядке.

Потому знать все нормативы требуется как заказчику, так и исполнителю. Это позволит защитить свои права, а также не допустить различных сложных, проблемных моментов.

: срок выполнения договора подряда

Пример договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ нужно заранее сформировать.

Причем задачу таковую лучше всего доверить квалифицированному специалисту. Результат же оформляется в отдельном документе – акте приемки.

Особенности составления документа

Алгоритм оформления документа полностью стандартный. Стоит отметить, что сам процесс таковой осуществляется в рамках характеристик конкретного проекта. Бланк договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ можно скачать здесь.

Важно помнить о особенностях проектирования в отдельных сферах. При составлении соглашения этот момент также нужно проработать.

Возможные стороны

В качестве сторон, как в роли заказчика, так и в роли исполнителя, могут выступать:

  • физические лица;
  • юридические лица;
  • индивидуальные предприниматели.

Существенные условия по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Имеется ряд важных условий в договоре подряда в зависимости от типа самих работ, которые будут осуществляться в рамках соглашения.

К основным таким, учесть которые нужно будет в первую очередь, относятся:

  • на выполнение проектных работ;
  • на выполнение изыскательных;
  • смешанный тип документа.

На выполнение проектных работ

При выполнении проектных работ при формировании договора обязательно составляется специальный перечень технических заданий.

Выполнение таковых обуславливается самим договором. Причем в каждом случае таковое задание будет стандартным. Со всеми тонкостями лучше всего ознакомиться.

На выполнение изыскательных

Соглашение такового типа чаще всего вызывает затруднения. Так как далеко не всегда возможно точно оценить объем обязательной для выполнения работы, а также остальные факторы.

Потому в формировании соглашения обязательно должен участвовать квалифицированный, компетентный специалист.

Смешанный тип документа

Отдельным типом соглашения является смешанный тип документа. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ кратко включает в себя стандартный перечень обязательных работ.

При этом для разных видов задач может отводиться различное количество времени. Что сказывается на формате самого соглашения.

Какой указывается срок

Срок исполнения может указываться фактически любой. Но опять же в этом смысле необходимо руководствоваться принципом разумности.

Нередко подобный договор используется для махинаций с трудоустройством. Потому контролирующие органы в этом смысле достаточно осторожны.

Что является изменением соглашения

Иногда возникает ситуация когда требуется внести некоторые правки в соглашение. В таком случае важно учесть нюансы:

Внесение правокВозможно лишь при наличии письменного согласия каждой из сторон
Правки в документацииОбязательно оформляются в письменной форме, как дополнительное соглашение

Образец заполнения

Договор подряда включает в себя:

  • наименование документа, дата и место составления;
  • предмет договора;
  • стоимость и сроки;
  • ответственность сторон;
  • права и обязанности;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • заключительные положения и порядок разрешения споров.

Судебная практика

Решение по делу №2-1253/2017. Взыскание средств с ООО «Гарант». Истец Котков требовал взыскать средства в размере 578 тыс. рублей с ответчика за исполнение услуг, материалы по выполняемым им работам.

Так как объект достроенным не является и в сумме оказаны услуги на 340 тыс. рублей суд истец взыскать именно эту сумму. В данном требовании суд удовлетворил.

Сам процесс составления подобного типа соглашений включает в себя множество различных нюансов. Это позволит избежать множества различных проблем.

Не стоит нарушать законодательные нормы – так как это может стать причиной серьезных проблем, судебных разбирательств.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot/

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Москва                                                                                 19 апреля 2010 г.

________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Заказчик, в лице  ________  ________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице  ________  ________, действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально — Сторона, заключили настоящий договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы (далее Работы), указанные в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. , объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложении №________ к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Подрядчик по поручению Заказчика в течение ________ рабочих(его) дней(я) после получения от Заказчика исходных данных подготавливает задание на выполнение Работ (далее Задание). Задание становится обязательным для Сторон со дня его утверждения Заказчиком и является приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4. Технические, экономические и другие требования к результату Работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5. Подрядчик гарантирует, что является членом СРО, обладает всеми необходимыми допусками для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: ________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.2. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.3. Использовать результат Работ по Договору, полученный от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3.1.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ, а именно: ________.

3.1.5. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.6. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

3.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.8. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.3.

 Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.4. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору:

— потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

3.2.5. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. На основании полученных от Заказчика исходных данных в течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения исходных данных подготовить и направить Заказчику на утверждение Задание на выполнение Работ, а при выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия Заказчика.

3.3.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. В течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.

3.3.4. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.3.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

— отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

3.3.6. Передать результат Работ Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.

3.3.8. Согласовать вместе с Заказчиком готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.3.9. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику на стороне Заказчика в связи с недостатками выполненных Подрядчиком Работ.

3.3.10. Выполнить Работу лично. Привлечение субподрядчика не допускается.

Источник: https://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/obrazcy-dogovorov/dogovor-podryada-na-vypolnenie-proektnyx-i-izyskatelnyx-rabot.html

Договор подряда на выполнение работ (проектных и изыскательских) – образцы

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору обязуется по заданию в установленный Договором срок разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту – Работы), а обязуется принять результат Работ и оплатить их.

1.2.

, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

обязуется в течение  рабочих дней после заключения Договора выдать исходные данные и задание на проектирование (далее по тексту – Задание). Задание является Приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4.

Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5. гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Выдать в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.

3.1.2.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Использовать результат Работ по Договору, полученный от , только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия .

3.1.5.

Оказывать содействие  в выполнении Работ, а именно: .     

3.1.6.

Участвовать в необходимых случаях вместе с  в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.7.

Возместить  дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от .

3.1.8.

Привлечь  к участию в деле по иску, предъявленному к  третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.9.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.2.1.

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия .

3.2.2.

Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.2.3.В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.
3.2.4.

Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.2.5.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

– отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

– иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ.

3.2.6.

Передать результат Работ в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.7.

Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия .

3.2.8.

Согласовать вместе с  готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.9.

Участвовать в делах по искам третьих лиц к на стороне  в связи с недостатками выполненных  Работ.

3.2.10.

Незамедлительно информировать  о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_provedenie_proektnyh_i_izyskatelskih_rabot/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.